销售合同违约金(精选3篇)
销售合同违约金 篇1
买方:________________
买方:________________
买卖双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条商品名称、种类、规格、单位、数量
_____________
第二条商品质量标准商品质量标准可选择下列第__________项作标准:_________________
1.附商品样本,作为合同附件。
2.商品质量,按照_____________标准执行。(副品不得超过__________%)。
3.商品质量由双方议定。
第三条商品单价及合同总金额
1.商品定价,买卖双方同意按_____________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经买卖双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
2.单价和合同总金额:_____________。
第四条包装方式及包装品处理________________。
(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)
第五条交货方式
1.交货时间:_________________。
2.交货地点:_____________。
3.运输方式:_____________。
第六条验收方法_____________。
(按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。)
第七条预付货款(根据不同商品,决定是否预付货款及金额。)
第八条付款日期及结算方式________________。
第九条运输及保险________________。
(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第十条运输费用负担________________。
第十一条违约责任
1.买方延付货款或付款后卖方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价__________%的违约金。
2.卖方如提前或延期交货或交货不足数量者,卖方应偿付买方此批货款总值__________%的违约金。买方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付卖方此批货款总值__________%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。
〖您正浏览的文章由第一'范文网整理,版权归原作者、原出处所有。〗
3.卖方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,买方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知卖方,因此所发生的一切费用损失,由卖方负责,如经卖方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。
4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请_______________仲裁机构仲裁的解决)
第十四条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
·楼房买卖合同|·软件买卖合同|·二手车辆买卖合同
·车位车库买卖合同|·钢材买卖合同|·木材买卖合同
买方:_________________(盖章)_____________
法定代表人:_________________(盖章)_____________
开户银行及帐号:_________________
_________________年_____________月________________日
卖方:_________________(盖章)_____________
法定代表人:_________________(盖章)_____________
开户银行及帐号:_________________
_________________年_____________月________________日
销售合同违约金 篇2
致:_________________监理有限公司
兹有我施工单位施工的 _____________ 工程,在年月日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工。
经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于年月日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下:_________________
1、施工人员的误工费;
2、项目部管理人员的管理费;
3、机械设备的闲置费;
4、材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位:_________________
日期:_________________
销售合同违约金 篇3
反诉人(本诉被告):________________,住所:________________
法定代表人:_________________职务:_________________董事长
被反诉人(本案原告):________________,住所:________________
法定代表人:_________________职务:_________________董事长
反诉人与被反诉人租赁合同纠纷一案【(_____)________字第___号】,反诉人现依法提起反诉。
反讼请求:
事实与理由:
此致
________人民法院
反诉人:________________
日期:_________________
销售合同违约金.doc
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度:
立即下载
暂无评论内容