工程施工合同纠纷和解协议书（通用15篇）

工程施工合同纠纷和解协议书（通用15篇）

工程施工合同纠纷和解协议书 篇1

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________公司

　　原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

　　1.甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

　　2.乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；

　　3.在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

　　4.乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。

　　5.对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

　　6.甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

　　7.在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。

　　8.本案诉讼费用由乙方承担。

　　甲方：____________公司 乙方：____________公司

　　______年_____月_____日 ______年_____月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　承包内容：

　　3、开工日期：

　　工期：

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）

　　6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

　　8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

　　9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　10、结算按执行。

　　1、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。；

　　2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；

　　2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：

　　1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2)向合同签订地人民法院起诉。

　　3、其他具体规定

　　4、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　签约日期：________年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程具体情况，甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方平等协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守

　　一、工程名称：华盛达西湖花园住宅小区

　　二、施工内容及范围：

　　由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，单元配电箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之，乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。

　　三、合同价款：

　　本合同工程总造价为4680000.00元(大写：肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用，此价款不含税，但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格，不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。

　　四、承包方式：

　　以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌，乙方按实际工程量购买，购货发票交甲方，货款从总价款中扣除)，固定价包干，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。

　　五、施工工期：

　　一期工程必须在 年 月

　　六、使用材料、规格：

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　7.1合同签字生效后，乙方进场之日起七日内，甲方支付乙方合同价款的20%;

　　7.2所有工程完工，乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的.50%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的25%

　　7.3 ___小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后，剩余5%一次性无息支付。

　　八、质量要求：

　　本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。

　　十、双方权利和责任

　　甲方：

　　1、 按合同及时支付工程款。

　　2、 协助乙方协调施工环境。

　　3、 甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工，双方协商解决后才能进行下一步的施工。

　　乙方：

　　1、负责协调供电相关部门的内、外部关系，在施工中如有村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;

　　2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求;

　　3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。

　　4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;

　　5、乙方必须保证文明安全施工、用工，主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。

　　6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。

　　7、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收___小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。

　　十一、事故处理及安全防护：

　　乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

　　十二、成品保护及维护：

　　工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。

　　十三、工程移交：

　　工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责，由乙方负责与协调，协调不成由乙方承担全部责任。

　　十五、违约责任：乙方违反工期约定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理，甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。

　　十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。

　　十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　十八、其他：本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　签订日期：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇4

　　委托单位： (以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》及行业内有关规定，为明确双方责任，加强合作，保证施工顺利完成，经双方协商一致，签定本合同，共同遵守执行。具体条款如下：

　　一、工程概况：

　　2.工程项目制作详细内容以本合同附件：工程报价表(附件一)、设计效果图(附件二)、施工图(附件三)为准，合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　二、施工前期工作图纸定稿：

　　1.甲方展位设计效果图(附件二)由乙方提供，乙方保证该设计效果图由乙方原创，如该设计效果图侵害第三方利益，由此产生的一切法律后果由乙方承担。

　　2.为确保施工的顺利进行，甲方应于 20xx年4月5日 之前确定最后设计施工明细方案;施工图纸(附件三)经确认后，双方均不得再自行修改，否则修改方将负担给对方造成的经济损失。

　　3.遇不可抗力因素，方案必须修改时，修改方必须经对方同意并负担因修改产生的费用。

　　4.甲方在看过最终方案后提出必须修改要求后，必须给乙方一定的修改时间和意见。

　　三、付款办法：

　　1.按双方最后确认的图纸为准，总计工程款 。(以上价格不含税,注：代交电费及场地管理费共 。

　　2.甲方应于合同签字生效后即日,将合同第一期款项50℅￥ 支付给乙方;会议结束后3天之内，甲方将合同第二期款项50℅￥ 支付给乙方。

　　四、施工期间双方的责任和义务

　　1. 乙方必须严格按照图纸施工按质按量完成;必须严格执行馆内的各项规章制度。

　　2. 甲方现场增加项目所产生的费用，甲方必须以现金方式即时支付给乙方;如有甲方提供的安装构件，甲方必须于乙方进场施工第一天将构件运到施工安装现场。

　　3. 甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续及证件。

　　4. 乙方应在月点前完成全部工程制作，并交付甲方验收、使用;对由乙方租用给甲方的展具，甲方在使用过程中如发生毁坏或丢失，甲方必须按价赔偿。

　　5. 乙方保证甲方工程的质量及结构的安全性，如发生非人为事故，责任由乙方承担，不可抗力除外。

　　6. 乙方前期准备和工作准备充足，甲方须在合理范围内增加一定的分数。

　　7. 如乙方成员在突发情况下迟到或者缺席，甲方不得扣乙方分数。

　　五、工程验收：

　　1. 乙方应严格按照双方最终确定的图纸施工，为甲方提供便利条件，乙方同时承担由自身原因导致的返工、修改的费用。

　　2. 甲、乙双方及有关人员在现场施工的同时依制工程制作明细单的内容，结合效果图，施工图等相关的资料进行检查验收。如有不合格或要修改的地方甲方应出具书面材料说明，若甲方未按合同约定期限进行验收，视为验收合格。

　　六、违约责任：

　　1. 因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失，由甲方自行承担。

　　2. 甲方必须按时支付工程款项，否则由此造成的工程延误及相关后果，由甲方自行承担。

　　3. 如甲方逾期不支付工程款，则从逾期当日起,每天按合同总额的1%向乙方赔偿违约金。

　　4. 乙方未按合同要求施工而给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在施工上继续采取补救措施，并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。

　　5. 在质量验收前发生的工程质量问题而造成的经济损失，责任由乙方承担。

　　七、合同纠纷解决方式：

　　本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。

　　八、合同生效及终止：

　　1.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执1份。合同自签字之日起即时生效。

　　2. 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

　　3.本合同甲乙双方盖章后，传真有效。

　　4.本合同末尽事宜，由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　甲 方： 乙 方：

　　签约代表：________ ___ 签约代表：_____

　　签订日期：__________________ 签订日期：_____________ _

工程施工合同纠纷和解协议书 篇5

　　一、监理服务的形式

　　1.服务要求

　　例：对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。

　　2.组织机构

　　例：对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。

　　二、监理服务的范围

　　1.服务范围

　　例：监理服务所包括的工程范围和工作范围。

　　2.服务目标

　　例：监理服务的性质、目的及主要工作目标。

　　三、监理服务的内容

　　例：本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作，应主要参照《公路工程施工监理规范》(jtj　077-95)的内容予以归纳，并根据本工程的具体情况予以补充。

　　1.编制监理规划或计划;

　　2.熟悉合同文件，了解施工现场;

　　3.参与支柱和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计;

　　4.督促和检查承包人建立质量保证体系;

　　5.主持召开第一次工地会议和常规工地会议;

　　6.已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;

　　7.审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质;

　　8.验收承包人的工地试验室，审核其人员资质;

　　9.建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;

　　10.审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;

　　11.审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;

　　12.审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;

　　13.审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量;

　　14.审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划;

　　15.要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;

　　16.签发中间交工证书;

　　17.调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门;

　　18.发布停工令;

　　19.对已完工程进行准确的计量;

　　20.签发中期支付凭证;

　　21.发布变更令;

　　22.受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理;

　　23.根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证;

　　24.编制监理工作月报、季报和年报;

　　25.对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收;

　　26.签发交工证书;

　　27.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件;

　　28.编制监理方面的竣工文件;

　　29.监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任;

　　30.签发工程缺陷责枉终止证书;

　　31.签发最终支付证书;

　　32.配合业主的竣工验收和工程移交工作;

　　33.其它。

　　四、业主对监理单位的授权

　　例：业主在此明确：监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限，以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。

　　五、监理服务的依据

　　例：1.监理合同;

　　2.业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;

　　3.合同图纸及说明;

　　4.合同工程量清单及说明;

　　5.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;

　　6.国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;

　　7.其它。

　　六、其它

　　双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

　　业主：(盖章)监理单位：(盖章)

　　授权代表：(签字)授权代表：(签字)

　　年月日 年月日

　　附件b　业主提供的监理工作条件

　　一、文件和资料

　　例：业主在监理合同生效之日起__日内，向监理单位免费提供下述文件、资料：

　　1.业主与承包人签订的合同协议与条件__份;

　　2.业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;

　　3.合同图纸和相关的标准图纸及说明__套;

　　4.合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__套;

　　5.其它。

　　二、决策与决定

　　例：业主同意：根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示，及是时予以决策或决定。

　　双方在此约定：业主对上述问题给予书面答复的期限。

　　三、协助

　　例：业主在项目所在地对监理单位提供如下协助：

　　1.建立监理工作人员及个人财产的出入通道;

　　2.建立监理服务费用财务通道;

　　3.建立监理服务所需的公关和信息通道;

　　4.避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金);

　　5.解决非监理单位原因而发生意外事件时，监理工作人员的遣返和相关事宜;

　　6.其它。

　　四、设施与物品

　　例：业主向监理单位免费提供下列设施、设备及物品，并承担相应的使用费和维修费。

　　双方在此约定：业主向监理单位提供下列设施、设备及物品的品种、数量、使用时间和期限：

　　1.办公设施(办公用房、配套水电及附属物品);

　　2.生活设施(生活用房、配套水电及附属物品);

　　3.办公设备;

　　4.生活设备;

　　5.通汛设备;

　　6.交通设备;

　　7.试验、检测设备;

　　8.办公物品;

　　9.其它。

　　双方在此约定：下列设施、设备和物品由监理单位自备，业主给予适当的经济补偿。

　　监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿办法

　　五、辅助工作人员

　　例：双方约定：业主向监理单位免费派遣工作人员___名，服务人员___名，辅助监理单位的监理服务工作。

　　双方约定：下列辅助工作人员由监理单位自行聘用，业主给予适当的经济补偿。

　　监理单位聘用辅助工作人员清单

　　及经济补偿办法

　　六、其它

　　双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

　　业主：(盖章) 监理单位：(盖章)

　　授权代表：(签字) 授权代表：(签字)

　　年月日 年月日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇6

　　甲方：

　　负责人：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　负责人：

　　地址：

　　电话：

　　甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。

　　一、合同内容

　　甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_________________。

　　二、选用材料

　　双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料：

　　1、聚氨酯注浆堵漏剂。

　　2、环氧砂浆。

　　3、m1500渗透性水泥密实剂。

　　4、遇水膨胀橡胶止水条。

　　5、聚氨酯密封膏。

　　6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。

　　7、其它未注明材料。

　　三、承包方式

　　甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

　　四、施工期限

　　甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。

　　五、工程价格及计算方法

　　1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。

　　2、合同总金额为：________元。

　　六、付款结算方式

　　1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。

　　2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：

　　(1)乙方免费保修后，支付合同金额的________%。

　　(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。

　　3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：

　　(1)乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。

　　(2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。

　　七、质量及保修

　　乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。

　　八、甲方责任

　　1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。

　　2、组织对工程交工验收及办理结算。

　　3、按时支付劳务报酬。

　　九、乙方责任

　　1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。

　　2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。

　　3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。

　　4、在工程竣工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。

　　5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

　　十、现场负责人

　　本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

　　十一、违约责任

　　1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。

　　2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。

　　3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。

　　十二、争方解决办法

　　在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。

　　十三、其他

　　1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方(印章)：

　　负责人(签字)：

　　______年______月______日

　　乙方(印章)：

　　负责人(签字)：

　　______年______月______日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇7

　　为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下合同条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容：中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白色木质T 形凹槽龙骨; 角线采用3CM 塑料线条，油面漆二遍。

　　二、承包单价：按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整; 线条每米2元整。

　　三、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1) 提供乙方人员的中午生活，施工用电。

　　2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。

　　2、乙方责任：

　　1) 严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。

　　2)严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。

　　3) 绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　4) 爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

　　四、工程质量及验收标准：

　　工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。

　　五、工期：

　　根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　六、付款方法：

　　工程完工后，待工程验收合格后，三十天内结算并付清所有工程款。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。

　　发包方(甲方) ：(盖章) 乙方：

　　代 表： 乙方(签字)：

　　签约时间：20--年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.工程地址：

　　2.施工内容：外墙涂料粉刷 ，总面积约 立方米。

　　3.工程开工日期：______年______月______日

　　4.工程竣工日期：______年______月______日

　　5.工程承包方式：包工包料。

　　6.工程总天数：天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每平方米元计算（大写）（ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准：所有外墙面1.2米高做咖啡色，1.2米以上用蓝色。老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。

　　5.乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 材料供应

　　乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　第五条 付款方式

　　合同签订后，甲方在工程开工时付 ％的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付 %的工程款，剩余的 %工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（自验收之日起壹年）内没有质量问题，质量保证期满后 日内一次性付清。

　　第六条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第七条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第八条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　第九条 违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条 争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　甲方：

　　乙方：

　　签约日期：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　应甲方要求，在原甲方与乙方_____年_____月_____日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：_____年_____月_____日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

　　二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行。

　　五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议

　　六、其它：

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇10

　　甲方： 乙方：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：

　　3、开工日期：工期：

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）

　　6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

　　8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

　　9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　10、结算按执行。

　　1、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。

　　2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；

　　2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：

　　1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2)、向合同签订地人民法院起诉。

　　3、其他具体规定1

　　4、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　________年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇11

　　一、合同双方；

　　甲方：特殊教育学校

　　乙方：

　　二、合同内容；

　　施工项目：特殊教育学校校园改造等工程

　　施工地点：学校校园南北教学楼

　　施工项目：以实际施工数量及种类为准

　　工程总造价：伍万陆仟元（56000元）

　　改造内容：北楼后新建彩钢车棚（单层）、北楼走廊外防护网、木门更换铁门、北南楼原走廊栏杆增高、卫生间铝合金封闭及其它约定杂活等。

　　开工日期：开工时间*年为8月1日，8月20日前完工。

　　三、施工进度及要求

　　1、甲方根据施工进度要求提前通知乙方，乙方必须在工期时间内完成所有施工并经验收后交付。

　　2、工程款支付与结算：工程结算款以实际施工工程量计算。

　　3、施工效果按照甲方要求的施工方案为准。

　　4、保证*年8月20日前完工并交付使用。

　　5、付款办法：工程实行乙方垫付款办法，待所有工程完工并由甲方验收合格后一次性付清。

　　四、承包方式

　　包工、包料，供货、施工、维护等一体化工程。乙方已对本工程必须发生的和可能发生的费用应全部考虑在内，实行一次性包干。

　　五、工程验收

　　1、工程完工前，乙方应提前1—2天时通知甲方及时组织验收；。

　　2、甲方接到乙方通知后，应及时组织人员进行工程质量验收评定。

　　六、保修服务

　　1、乙方承诺全部工程完毕经甲方验收合格之日起保修半年。

　　2、保修期内，乙方实行免费维修，不收取任何费用。

　　七、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）保证施工用水、用电，并确保道路通畅。

　　（2）负责提供施工场地，作为乙方施工。

　　2、乙方责任

　　（1）按约定要求，保质保量按时完成本合同工程项目。

　　（2）乙方负责材料的运输，对不符合设计和规范要求的产品，甲方有权拒绝验收，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用。

　　八、违约责任

　　1、甲乙双方严格遵守执行合同内容，不得单方修改；

　　2、未尽事宜，双方本着实事求是的原则做好协商解决。本协议一式两份，经双方签字后生效，结算全部工程款并保修期满后自动终止合同。

　　甲方（签章）： 乙方（签字）

　　负责人（签字）： 联系电话：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇12

　　养猪场工程施工合同

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：养猪场建筑?工程地点：?工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑

　　二、工程承包范围?承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

　　三、合同工期：?开工日期：______年______月______号?坯房竣工日期：______年______月______号?（中途如有下雨一天则往后推迟一天）?竣工日期：______年______月______号?合同工期总日历天数：______天

　　四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延?（1）设计变更和工程量增加；?（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；?（3）不可抗力自然条件；

　　五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。?因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

　　六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准?（?不包括材料质量?）

　　七、合同价款：?金额：?建筑面积每平方米￥______元?_________?建筑面积的总平方米?工程预支款：￥______万元?竣工日付款：佘下总金额的______%?工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款

　　八、组成合同的文件包括：?1、本合同协议书?2、标准、规范及有关技术文件?3、图纸?双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

　　十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

　　十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：________?年__________?月__________?日

　　合同订立地点：_______________________________________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　发包人：（签名）_____________________________电话：__________________?住所：_______________________________________

　　承包人：（签名）____________________________电话：___________________?住所：_________________________________________________

工程施工合同纠纷和解协议书 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，为了明确双方在工程中的权利，义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿平等的原则下，经甲，乙双方协商同意签定合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3.工程总量约(以实际方量为准)。

　　第二条：工程施工内容

　　1、工程材质：

　　2、装料地点：

　　3、卸料地点：内转距梦想城两公里。

　　3、运输方式：运料自卸，进场车辆测量后，以测量数据为准。

　　第三条：工程价款决算与拨付方式

　　一：单价

　　合同单价内转/立方/公里，每超出一公里每公里加，不含倒土费)以上价格均为税后单价，乙方不负责税费和开具发票。

　　二、运费结算方式：

　　1、结算方式：当天所运的运费以及误工费在第天点前结清现金支付。

　　2、本合同双方约定付款方式甲方必须每天支付运输款给乙方。如延期一天以上按应付款项予以补偿乙方。

　　第四条：双方责任：

　　一、甲方责任

　　1、甲方负责办理乙方人员的车辆进场的必备手续及乙方施工时一切证件，确保乙方设备进场后能正常运输，所需油料由甲方提供。

　　2、乙方车辆进场后因甲方管理等原因造成天以上仍不能正常开工的，乙方有权解除合同，甲方应立即支付乙方所有损失费用不得拖欠。

　　3、如果甲方变更运输路线导致运输里程超过原定公里数或倒土场变更，需提前个工作日通知乙方，其价格在原有基础超出公里数按每公里元予以计算。

　　4、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰，凡由甲方安排装运的所有土石方车辆，如导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣，罚款造成扣车停运和扣分，应由甲方负全部责任。承担责一切损失费用，施工范围内一切纠纷由甲方负责处理。如需洗车，洗车费由甲方承担支付或甲方安排专业人员予以清洗车辆。

　　5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

　　6、甲方在乙方的车辆入场前一日必须把施工现场清理完毕，包括运输道路。装车现场，保证道路行驶畅通。

　　7、如因甲方原因造成乙方在正常运输条件下无法施工一天以上按每天伍佰元每辆车补偿乙方，其人员工资元/人/天(包括管理人员)。超出五天甲方赔偿乙方误工损失

　　8、甲方负责乙方人员的食宿安排，乙方食宿费用，甲方从乙方工程款项中扣除。

　　9、甲方要保证乙方车辆正常装运，并划分装车区域给乙方自行调配，保证乙方车辆正常装卸。

　　二：乙方责任

　　1，工程运输过程中所造成的一切交通事故，甲方不子承担任何责任。由乙方肇事车主自行负责。

　　2、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和法律责任)由己方或责任人员自行负责，与甲方无关。甲方不承担任何责任。

　　3、乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，乙方不得停工，旷工，车辆不得无故退场，无故刁难。确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方有权终止台同，且乙方必须赔偿甲方总工程款的作为罚款(因不可抗拒的自然因素以及车辆正常维修除外)。

　　4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每天向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。

　　5、乙方在合同期内确保一切安全，加强驾驶员的工作管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶、无证驾驶等现象发生，如有，与甲方无关。

　　6、乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负责任何责任。

　　第五条：合同纠纷

　　1、甲乙双方均不得采用虚假记录，虚假计量或其它方法在运输数量上弄虚作假，否则除虚假部分的运输数量不得作为运费计算外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍作为罚款。

　　2，因履行本合同发生一切争议，由当事人双方协商解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院提起诉讼。

　　第六条：附则

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，本合同工程完工后自行失效。

　　2、本合同未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。

　　3、本合同一式两份，甲方双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

工程施工合同纠纷和解协议书 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况：

　　1 、工程名称：

　　2 、工程地点：

　　3 、工程内容：

　　二、承包内容：

　　1、工程量乙方按甲方提供的中标价为 （小写： ），甲方收取管理费000%,若结算工程量超出合同工程量，其超出合同工程量部分甲方收取000%的管理费。

　　2、甲乙双方各负责税金50%；若结算工程量超出合同工程量，超出合同工程量部分税金由乙方支付。

　　3、乙方承包范围按业主提供的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的全部内容。

　　4、乙方必须按业主提供的设计施工图纸及技术规范进行施工，保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格，并通过业主竣工验收。

　　三、甲方责任

　　l 、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场，协助乙方签证工程量及一切事项。

　　2 、不可抗拒的自然灾害损失，甲方协助乙方与业主补偿。

　　3 、工程竣工后，达到验收条件，甲方在15日内协调相关单位进行验收，并协助办理结算。

　　四、付款方式

　　l 、针对本工程量大、时间紧，在乙方签定合同起30天内，乙方支付工程

　　保证金人民币为贰佰万元整（小写：2014000.00元），在管理费中扣除。

　　2 、根据乙方实际完成工程量，每月28日前报量进度款，工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。

　　3、甲方支付乙方工程款时，甲方在工程款汇中代扣代缴税金。

　　五、施工工期为180天，以开工令下发当日算起，若工期延误，乙方承担一切责任。

　　六、乙方需为施工过程中的安全负全责。

　　七、未尽事宜经双方协商解决，协商解决不了的送相关法律部门仲裁。

　　八、本合同双方应共同遵守履行，中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。

　　九、本合同一式肆份，双方各持两份。

　　甲方：

　　签字（盖章）:

　　乙方

　　签字（盖章）:

　　年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇15

　　甲方（全称）：　　乙方（全称）：　　丙方（全称）：　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规，遵循　　平等、自愿和诚实信用的原则，经甲方、丙方联合招标，决定将本工程发包给乙方施工，三方就本　　建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　

　　一、文件为本工程的合同文件（以下简称“合同文件”）。　　

　　1、本协议书　　

　　2、提交投标文件后双方签署的中标协议及往来函件　　

　　3、合同条件（含附件）　　

　　4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标工程范围、基本技术要求、工期要求、质量要求、商务标报价要求　　

　　5、图纸、设计变更　　

　　6、技术法规、强制性标准条文　　

　　7、国家、地方其余行政或技术规定。行业标准、规范及有关技术文件与上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。合同履行中，三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，一经三方签字盖章，即视为本合同的组成部分。　　

　　二、 三方明确遵守合同文件内所有条款。　　

　　三、 丙方接受甲方委托按照合同文件约定的方式支付给乙方B （大写 ） 的金额或按合同文件规定的其他金额或报酬。　　

　　四、 乙方承诺按照合同文件约定，于________年____月____日竣工本工程，验收标准等级为优良。　　

　　五、 合同生效。　　合同订立时间：________年____月____日　　合同订立地点：_______　　本合同三方约定由三方法人代表或授权代表在下面签署并加盖三方公章后生效。 本合同正本叁份，具有同等效力，由三方分别保存一份，本合同副本陆份，三方分别保存二份。　　正本与副本不符合时，以正本为准。　　有条款未涉及到的，三方协商解决。　　甲方：（公章） 乙方：（公章） 丙方：（公章）　　住所： 住所： 住所：　　法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人： 委托代理人： 委托代理人

工程施工合同纠纷和解协议书.doc
将本文的Word文档下载到电脑
推荐度：
立即下载